勞務(wù)居間合同

現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的勞務(wù)居間合同 ，希望對(duì)大家有所幫助。

勞務(wù)居間合同 1

上訴人（原審原告）：_________________張某某，女

被訴人（原審被告）：_________________有限公司

法定代表人：_________________某某職務(wù)：_________________總經(jīng)理

上訴請(qǐng)求

請(qǐng)求貴院依法撤銷(xiāo)__________人民法院（__________）民字第某某號(hào)民事判決，發(fā)回重審或依法改判。

事實(shí)與理由

原審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤

1、我與被上訴人存在事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系。

_____年_____月_____日，我到被上訴人處工作，雙方未簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同。每天的工作時(shí)間是從8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此時(shí)間外，還經(jīng)常再延長(zhǎng)工作時(shí)間。被上訴人給我辦理了工資卡，并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資，派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認(rèn)定我自主支配自己的勞動(dòng)，我與被上訴人存在勞動(dòng)關(guān)系是無(wú)事實(shí)根據(jù)的。

2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的，會(huì)員卡明表均已涂改，該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。

被上訴人將不在一個(gè)工作地點(diǎn)上班的員工名字混雜在一起，甚至將不再上班的人員名字也寫(xiě)上湊數(shù)，考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字，記賬憑證沒(méi)有附有相應(yīng)的憑證，會(huì)員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改，顯然都是臨時(shí)應(yīng)對(duì)上訴人的'虛假行為。但原審法院竟然無(wú)視上訴人的質(zhì)證意見(jiàn)和要求相關(guān)人員到庭質(zhì)證的申請(qǐng)，無(wú)端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。

二審法院適用法律錯(cuò)誤

1、原審法院無(wú)視上訴人工資卡的存在，認(rèn)定我與被上訴人存在勞務(wù)關(guān)系，屬于適用法律錯(cuò)誤。

2、原審法院未要求被上訴人承擔(dān)證明其向我發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責(zé)任錯(cuò)誤。

3、原審法院未認(rèn)定我的各項(xiàng)請(qǐng)求金額140630。77元，屬于適用法律錯(cuò)誤。

綜上所述，原審法院認(rèn)定事實(shí)及適用法律均有錯(cuò)誤，請(qǐng)求貴院依法撤銷(xiāo)濟(jì)寧市中級(jí)人民法院（20__）民字第1618號(hào)民事判決，發(fā)回重審或依法改判。

此致

_______________中級(jí)人民法院

上訴人：_________________

_____年_____月_____日

勞務(wù)居間合同 2

發(fā)包方：

承包方：

依照《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱(chēng)：

2、工程地點(diǎn)：

3、承包方式：

4、承包范圍：建筑、裝飾工程(除水電安裝、門(mén)窗、成品構(gòu)件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施

二、施工準(zhǔn)備

1、發(fā)包方：

(1)工程開(kāi)工前負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆窌惩?

(2)組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底;

(3)委派為現(xiàn)場(chǎng)代表，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。檢查，負(fù)責(zé)簽證，核實(shí)工程量及進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)甲方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。

2、承包方：

(1)負(fù)責(zé)施工區(qū)域的臨時(shí)設(shè)施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場(chǎng);

(2)組織施工人員和材料、機(jī)械進(jìn)場(chǎng);

(3)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案;

(4)委派為現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量，施工安全，提供工程進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)乙方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。

三、合同工期

開(kāi)工日期：竣工日期：20xx年2月2日

合同工期總?cè)諝v天數(shù)：180日歷天。

在施工中，如遇下列情況，可順延工期：

1、由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害而停工。

2、因發(fā)包方有較大的變更，而延期施工。

3、由于國(guó)家政策變化或雙方之外的原因，導(dǎo)致工程停建或緩建，使合同或合同中的部分工程項(xiàng)目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應(yīng)妥善做好已完工工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，并按發(fā)包方要求將所屬機(jī)械設(shè)備和人員撤出現(xiàn)場(chǎng)。

4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。

5、順延工期應(yīng)由甲乙雙方及時(shí)協(xié)商，簽字生效。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。

1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的`質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

2、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

3、承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供使得條件。

4、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按發(fā)包方的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。

五、材料供應(yīng)

1、該建筑所需的材料由承包方負(fù)責(zé)采購(gòu)(供貨單位及價(jià)格、數(shù)量須經(jīng)發(fā)包方書(shū)面確認(rèn))，承包方購(gòu)回的材料，必須具有出廠(chǎng)合格證，經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后方可使用，違反者責(zé)任由承包方全部負(fù)責(zé)。

2、承包方采購(gòu)材料，經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收不合格，承包方應(yīng)無(wú)條件退回進(jìn)場(chǎng)材料，由此造成的一切損失由承包方負(fù)責(zé)，并追究其違約責(zé)任。

六、安全施工

1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。

2、施工中承包人應(yīng)按工程建設(shè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負(fù)責(zé)，與發(fā)包人無(wú)關(guān)。承包人施工期間應(yīng)對(duì)工地有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行安全保險(xiǎn)，費(fèi)用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。

七、合同價(jià)款與結(jié)算：

總合同價(jià)款約150萬(wàn)元。

本工程結(jié)算：

(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額xx省單位估價(jià)表》) ……此處隱藏10018個(gè)字……酬金，甲方不得有異議，居間人可憑此合同向法院起訴，申請(qǐng)仲裁或強(qiáng)制執(zhí)行。如工程不實(shí)在或居間方合同前期工作失誤，訂不到工程合同，甲方不付分文。

(四)、居間受理方不承擔(dān)委托方與工程發(fā)包方的經(jīng)濟(jì)糾紛，不承擔(dān)工程發(fā)包方任何風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

(五)、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，酬金支付完畢失效。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

___年___月___日___年___月___日

勞務(wù)居間合同 15

甲方(委托人)：

乙方(居間人)：

工程名稱(chēng)：

甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》，及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項(xiàng)

1.1乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就(以下稱(chēng)該工程項(xiàng)目)，引薦甲方，向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息，并最終促成甲方與總承包單位簽訂該工程項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)分包合同，取得施工權(quán)。

1.2居間成功是指完成甲方與總承包單位簽訂專(zhuān)業(yè)分包合同，即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項(xiàng)。甲方未簽訂專(zhuān)業(yè)分包合同以取得實(shí)質(zhì)性施工權(quán)，則視為委托事項(xiàng)未完成。

二、乙方的義務(wù)

2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目前期的主要信息，并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，開(kāi)展與總承包方有效的協(xié)調(diào)，并促成甲方取得工程施工分包權(quán)。

2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目基本信息真實(shí)可靠。在乙方促成甲方與總承包方見(jiàn)面溝通后，由甲方自行向總承包方咨詢(xún)，乙方對(duì)其完整性、真實(shí)性等不具進(jìn)一步核實(shí)義務(wù)，不承擔(dān)連帶責(zé)任，最終促成甲方能夠如約進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性施工。否則，視為乙方提供信息不真實(shí)，居間服務(wù)不成功，甲方不予支付任何居間服務(wù)報(bào)酬。

2.3乙方應(yīng)盡到作為居間人的謹(jǐn)慎和誠(chéng)實(shí)義務(wù)，協(xié)助甲方做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。為甲方協(xié)調(diào)爭(zhēng)取并達(dá)成專(zhuān)業(yè)分包合同后，乙方仍有義務(wù)協(xié)助甲方協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、總承包單位的關(guān)系(前提是甲方已經(jīng)及時(shí)的履行了本合同約定的義務(wù)，向乙方足額支付了相應(yīng)的居間服務(wù)報(bào)酬。且如需乙方出差，其差旅費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)等一切費(fèi)用均由甲方承擔(dān)，否則乙方有權(quán)不予協(xié)調(diào)。

2.4在居間服務(wù)過(guò)程中，乙方具體開(kāi)展的渠道、方式、人物、過(guò)程等細(xì)節(jié)，不必向甲方匯報(bào)溝通，不屬于本合同履行之前提條件。

三、甲方義務(wù)

3.1甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)施工所需的各類(lèi)資金的籌措，并做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。

3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和總包單位所簽訂專(zhuān)業(yè)分包合同。甲方履行專(zhuān)業(yè)分包合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無(wú)關(guān)。

3.3如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間服務(wù)報(bào)酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影響甲方對(duì)第3.2和3.3條的執(zhí)行，甲方已支付給乙方的居間服務(wù)報(bào)酬不得索還。

3.1甲方將此工程予以轉(zhuǎn)包、分包或與第三方公司個(gè)人合作的;

3.2因甲方技術(shù)、資金等原因，導(dǎo)致甲方無(wú)法繼續(xù)履行專(zhuān)業(yè)分包合同的;

3.3因施工過(guò)程中出現(xiàn)安全事故、工程質(zhì)量等問(wèn)題，被業(yè)主方或總包方勒令停工、中止專(zhuān)業(yè)分包合同;

3.4其它非不可抗力原因?qū)е碌耐９?、中止?br>

四、居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式

4.1根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第426條關(guān)于居間人促成合同成立的，委托人應(yīng)當(dāng)按照約定支付報(bào)酬的規(guī)定，甲方完成簽訂該工程項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分包合同時(shí)，本合同立即生效。合同生效后甲方必須按如下方式支付居間服務(wù)費(fèi)：

4.1.1本項(xiàng)目居間服務(wù)報(bào)酬合同金額為人民幣(大寫(xiě))：萬(wàn)元，小寫(xiě)：元(稅后)，作為甲方支付給乙方的居間服務(wù)報(bào)酬。

4.1.2本合同簽字生效，甲方與總承包方簽訂專(zhuān)業(yè)分包合同后，總承包方第一次支付甲方工程款的同時(shí)，一次性全部支付清乙方的間服務(wù)報(bào)酬萬(wàn)元，特殊情況延遲支付不得超過(guò)____日。

4.1.3甲方支付乙方居間服務(wù)報(bào)酬時(shí)不需要居間人開(kāi)具任何，具體賬號(hào)、方式等，由乙方指定，甲方無(wú)條件服從。

五、特別約定

5.1甲方承諾向乙方、建設(shè)方及總包方提供的相關(guān)資料是真實(shí)、有效、合法的，是可查詢(xún)、可驗(yàn)證的。

5.2甲方支付給乙方的居間服務(wù)報(bào)酬如需納稅，由甲方承擔(dān)，乙方所得居間服務(wù)報(bào)酬為稅后的合法資金，擁有永久性支配和使用權(quán)。

5.3甲方取得工程項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分包合同后，若惡意逃避或故意拖延支付居間服務(wù)報(bào)酬，本合同自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方公司欠居間人居間服務(wù)報(bào)酬的欠條;追回應(yīng)兌現(xiàn)的`居間服務(wù)報(bào)酬并按該筆費(fèi)用總額加收滯納金3(2日);按所欠居間服務(wù)報(bào)酬部分的二倍收取罰金;追索期間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用(含律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、公證費(fèi)、違約金、罰金、差旅費(fèi)等)均由甲方承擔(dān)。

5.4居間服務(wù)成功完成后，在工程建設(shè)期間，若建設(shè)方、總包方與甲方發(fā)生實(shí)施過(guò)程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等，與居間人無(wú)關(guān)，居間人不承擔(dān)任何責(zé)任，一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)由甲方全部承擔(dān)。

5

3.5本居間合同為不可撤銷(xiāo)、不可更改的無(wú)條件合同、保證兌現(xiàn)的見(jiàn)索即付憑證，與甲方其他相關(guān)義務(wù)不相抵觸，獨(dú)立執(zhí)行，不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東而影響，具有永久法律效力。

六、保密事項(xiàng)

6.1甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密，包括甲方的財(cái)務(wù)信息、技術(shù)專(zhuān)利、經(jīng)營(yíng)信息等，也包括乙方對(duì)居間服務(wù)報(bào)酬的支配權(quán)等。任何一方以任何形式泄露本合同內(nèi)容，由泄__承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書(shū)面約定的除外。

6.2保密期為_(kāi)_______年。

七、合同終止

7.1本合同簽字生效后，本工程項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分包合同由

第三方獲得，乙方未完成居間任務(wù)的，本合同自動(dòng)終止。

7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí)，本合同終止。

八、爭(zhēng)議解決方式

8.1有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會(huì)或當(dāng)?shù)靥崞鹪V訟解決。

九、其他事項(xiàng)

9.1乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。

9.2本合同一式貳份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破損等，均以另一方完好的合同為準(zhǔn)。如有未盡事宜，雙方可通過(guò)協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂書(shū)面協(xié)議予以補(bǔ)充，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日